Description du marché : Objet du marché : Acquisition d’une balayeuse aspiratrice compacte de voirie de 5 M3
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 19 Mai 2025 à 12:00
Autres renseignements :
Procédure de recours :
Instance chargée des procédures de recours :
Date d’envoi du présent avis à la publication : 25 Avril 2025.
3955898
CCRLP/Communauté de communes Rhône Lez Provence
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 02 mai 2025 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 30 avril 2025 sous réserves d’incidents
SYNDICAT MIXTE POUR LE SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON
ARRET DU PROJET DE REVISION GENERALE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
Par délibération en date du 7 avril 2025, le Comité Syndical du Syndicat Mixte pour le SCOT du Bassin de Vie d’Avignon (SMBVA) a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de révision du SCOT du Bassin de Vie d’Avignon sur son périmètre élargi.
Cette délibération DCS n°2025-09 est affichée et tenue à la disposition du public :
– au siège du Syndicat Mixte – 164 Avenue de Saint Tronquet – Vaucluse Village – Bâtiment Le Consulat – 84130 LE PONTET ;
– aux sièges des 4 EPCI membres (Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, Communauté d’Agglomération des Sorgues du Comtat, Communauté de Communes Pays d’Orange en Provence, Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence)
– dans les 34 mairies du périmètre du SCOT du Bassin de Vie d’Avignon
Date de téléchargement de justificatif : 02 mai 2025 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 30 avril 2025 sous réserves d’incidents
Avis rectificatif à l’annonce parue le 27 mars 2025 sur echodumardi.com concernant le SYNDICAT D’ÉNERGIE VAUCLUSIEN Référence : 2025-03
Remise des offres : au lieu de : 18/04/25 à 20h00 au plus tard lire : 25/04/25 à 12h00 au plus tard.
3955895
CCRLP/Communauté de communes Rhône Lez Provence
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 02 mai 2025 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 30 avril 2025 sous réserves d’incidents
AVIS COMMUNE DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Par délibération n°21/2025 du 31 mars 2025, le Conseil municipal de la commune de Châteauneuf du Pape a approuvé la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme : projet d’agrandissement de la distillerie Blachère.
La délibération ainsi que le dossier de DPMEC est mis à disposition du public aux jours et heures d’ouverture de la Mairie soit : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Le dossier d’enquête publique sera également consultable sur le site internet GEOPORTAIL DE L’URBANISME à l’adresse suivante : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
CCRLP/Communauté de communes Rhône Lez Provence
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 02 mai 2025 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 30 avril 2025 sous réserves d’incidents
Marché clôturé
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King – 84054 Avignon Cedex 1 Type d’organisme : Société Coopérative d’intérêt collectif d’HLM – Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Travaux de renforcement de structure et Réfection d’étanchéité du bâtiment A de la Résidence «Clos de Camille»
Type de Marché de travaux : Exécution – Lieu d’exécution ou de livraison : SARRIANS (84260)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché ordinaire de travaux. Il n’est pas prévu de décomposition de lots. Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d’exécution : 7 mois (y compris 1 mois de préparation)
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.
Forme juridique : Groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Autres conditions particulières : Prestations supplémentaires ou alternatives définies au cahier des charges
Langue à utiliser dans l’offre / candidature : Français – Unité monétaire utilisée : l’euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique : Cf. R.C.
Capacité économique et financière : Cf. R.C.
Capacité technique : Cf. R.C.
CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération – Valeur technique : 60% – Prix des prestations : 40%
PROCEDURES et DELAIS
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : MERCREDI 30 AVRIL 2025 à 11H00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence de l’affaire : 0541
Renseignements d’ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER – GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 – Tél : +33 490272219 – Email : patricia.angelier@granddelta.fr
Renseignements d’ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – 6, rue Joseph Autan -13006 MARSEILLE Tél. 04.91.15.50.50
Introduction des recours : Cf. R.C.
CCRLP/Communauté de communes Rhône Lez Provence
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 02 mai 2025 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 30 avril 2025 sous réserves d’incidents
Marché clôturé
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King – 84054 Avignon Cedex 1 – Type d’organisme : Société Coopérative d’intérêt collectif d’HLM – Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Démolition de 36 logements collectifs (Bâtiment E) de la résidence «La Reine Jeanne»
Type de Marché de travaux : Exécution – Lieu d’exécution ou de livraison : AVIGNON (84000)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché unique – Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d’exécution : 6 mois (y compris 1 mois de préparation)
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
En application des dispositions de l’article L2112-2 du nouveau code de la Commande publique, l’exécution du marché comporte une clause sociale d’insertion obligatoire
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.
Forme juridique : Groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Autres conditions particulières : Prestations supplémentaires ou alternatives définies au cahier des charges
Langue à utiliser dans l’offre / candidature : Français – Unité monétaire utilisée : l’euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique : Cf. R.C.
Capacité économique et financière : Cf. R.C.
Capacité technique : Cf. R.C.
CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération – Valeur technique : 60% – Prix des prestations : 40%
PROCEDURES et DELAIS
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : MARDI 29 AVRIL 2025 à 11H00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence de l’affaire : 1541D2
Renseignements d’ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER – GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 – Tél : +33 490272219 – Email : patricia.angelier@granddelta.fr
Renseignements d’ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille – 6, rue Joseph d’Autan -13006 MARSEILLE Tél. 04.91.15.50.50
Introduction des recours : Cf. R.C.
CCRLP/Communauté de communes Rhône Lez Provence
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 02 mai 2025 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 30 avril 2025 sous réserves d’incidents
Marché clôturé
Commune de GOULT
VAUCLUSE (84)
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché Public de fournitures et de travaux
1- Dénomination et adresse de la collectivité passant le marché : Commune de GOULT, 31 Place Jean MOULIN, 84220 GOULT
2- Mode de passation : Marché à procédure adaptée par application de l’article L2123-1 du Code de la commande publique du 1er Avril 2019.
3- Objet de la consultation : Fourniture et pose de matériel de Vidéoprotection sur voies publiques communales et maintenance associée.
4- Délai d’exécution envisagé : 5 mois à compter de l’attribution du marché
5- Critères de sélection des candidats : notes sur 100 points
– Le prix des prestations : 40 points
– La valeur technique des prestations : 60 points
6- Date limite de réception des offres : Lundi 28 avril à 12h00
7- Renseignements complémentaires : Voir Règlement de consultation
8- Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Le dossier de consultation sera téléchargeable sur le site https://www.emarchespublics.com/
La reprographie des plans est à la charge et à la responsabilité des entreprises qui téléchargent le dossier
9- Date d’envoi du présent avis à la publication le 7 avril 2025
CCRLP/Communauté de communes Rhône Lez Provence
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 02 mai 2025 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 30 avril 2025 sous réserves d’incidents
Commune d’Orange
Approbation de la modification n°3 et révision allégée n°1 du PLU
Par délibération en date du 20/03/2025, le Conseil municipal a approuvé la modification n°3 et la révision allégée n°1 du PLU. Ces délibérations sont affichées en mairie pendant un mois depuis le 04/04/25.
Les dossiers sont tenus à la disposition du public auprès du service urbanisme de la ville.
CCRLP/Communauté de communes Rhône Lez Provence
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 02 mai 2025 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 30 avril 2025 sous réserves d’incidents
Marché clôturé
Mairie de La Tour d’Aigues
APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels des organismes acheteurs :
Commune de La Tour d’Aigues
7, Place de l’Eglise – CS60015 – 84240 La Tour d’Aigues
Tél : 04.90.07.41.08.
Objet du marché : « Travaux de renaturation de la cour de l’école élémentaire Lucie AUBRAC »
Lieu d’exécution : 235 boulevard de la République – 84240 La Tour d’Aigues
Prestations divisées en lots : oui. Il est prévu 4 lots.
Type de marché : marché à prix forfaitaire
Caractéristiques principales :
Lot 1 – Terrassement VRD
Installation de chantier (F 1), démolition enrobé (2 028 m²), terrassement (486 m3), géotextile (1 462 m²), GNT 0/20 drainante (233 m 3), clapicette (464 m²), volige acier (42 ml), copeaux bois normalisés (70 m3), traverse chêne 120 mm x 200 mm (132 ml), rondin bois 160 mm (157 ml), marquage au sol bande (172 ml), jeux (3 ens.), revêtement drainant liège (21 m²), puits d’infiltration (F 3), cuve de récupération pluvial (F 1), borne fontaine (F 2), tranchée (221 ml), fourreaux TPC (250 ml), divers.
Lot 2 – Aménagements paysagers – jeux et mobilier
Fosse plantation (13 U), préparation sol (391 m²), arbres (13 U), arbuste et vivaces (580 U), paillage (286 m²), terre végétale (229 m3), gazon californien (65 m²), entretien un an (F 1), système d’arrosage (1 ens.), jeux d’équilibre en robinier (3 ens.), bancs d’entourage d’arbres (2 U), passerelle 4 rampes (F 1), banc massif Douglas (3 U), panneau pédagogique (F 1), divers.
Lot 3 – Ouvrage bois
Deck bois 2 x 2 m (F 1), gradin bois 2 rangs (9 ml), cabane autour d’un arbre (F 1).
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Conformément au règlement de la consultation.
Autres renseignements et pièces demandés : ensemble des renseignements et pièces demandés dans le règlement de la consultation (RC).
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Mode de passation : La procédure de passation est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’engager des négociations.
Date limite de réception des offres : 29 avril 2025 à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 100 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Lieu de retrait du dossier de consultation :
Le DCE est uniquement disponible (gratuitement) sur la plateforme de dématérialisation de la commune de La Tour d’Aigues : https://www.marches-publics.info.
Instance chargée des recours : Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30 000 Nîmes – CS88010 – CEDEX 9.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 31 mars 2025
CCRLP/Communauté de communes Rhône Lez Provence
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 02 mai 2025 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 30 avril 2025 sous réserves d’incidents
COMMUNE DE PEYPIN D’AIGUES
Modification simplifiée n°1 du PLU
Par délibération n° 2025-010 en date du 31 mars 2025, la commune de Peypin d’Aigues a approuvé la modification simplifiée n°1 du PLU.
Cette délibération est affichée 1 mois en mairie.
CCRLP/Communauté de communes Rhône Lez Provence
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 02 mai 2025 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 30 avril 2025 sous réserves d’incidents
Date et heure de clôture : VENDREDI 09 MAI 2025 à 11H00
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King – 84054 Avignon Cedex 1 – Type d’organisme : Société Coopérative d’intérêt collectif d’HLM – Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Construction d’une gendarmerie et de 6 logements individuels
Type de Marché de travaux : Exécution – Lieu d’exécution ou de livraison : SAINTE-CECILE LES VIGNES (84290)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché séparé ordinaire – Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d’exécution : 15 mois
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots
Descriptif des lots :
Lot n°1 : V.R.D.
Lot n° 8/9 : Fondations Spéciales/Gros œuvre
Lot n° 10/11 : Charpente Couverture/Etanchéité
Lot n° 12 : Menuiseries extérieures
Lot n° 13 : Menuiseries intérieures
Lot n° 14/28 : Serrurerie Métallerie/Portail
Lot n° 16 : Cloisons Doublage Fx-plafonds
Lot n° 18 : Carrelages Faïences
Lot n° 20 : Peinture Nettoyage
Lot n° 21 : Traitement de façades
Lot n° 23 : Electricité
Lot n° 24/25 : Chauffage Plomberie/VMC
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.
Forme juridique : Cf. R.C.
Autres conditions particulières : Cf. R.C.
Langue à utiliser dans l’offre / candidature : Français – Unité monétaire utilisée : l’euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique : Cf. R.C.
Capacité économique et financière : Cf. R.C.
Capacité technique : Cf. R.C.
CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération – Valeur technique : 60% – Prix des prestations : 40%
PROCEDURES et DELAIS
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : VENDREDI 09 MAI 2025 à 11H00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence de l’affaire : 1908N1
Renseignements d’ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER – GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 – Tél : +33 490272219 – Email : patricia.angelier@granddelta.fr
Renseignements d’ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille – 6, rue Joseph d’Autan -13006 Marseille Tél. 04.91.15.50.50
Introduction des recours : Cf. R.C.
CCRLP/Communauté de communes Rhône Lez Provence
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 02 mai 2025 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 30 avril 2025 sous réserves d’incidents
Date et heure de clôture : LUNDI 05 MAI 2025 à 11H00
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King – 84054 Avignon Cedex 1 – Type d’organisme : Société Coopérative d’intérêt collectif d’HLM – Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Construction de 38 logements collectifs «Le Clos des Dentelles 1» et de 10 logements collectifs «Le Clos des Dentelles 2»
Type de Marché de travaux : Exécution – Lieu d’exécution ou de livraison : JONQUIERES (84150)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché séparé ordinaire – Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d’exécution : 20 mois
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots
Descriptif des lots :
Lot n°1/2/3 : V.R.D./Réseaux secs/Réseaux humides
Lot n° : 4/5 : Espaces verts/Clôtures
Lot n° 8 : Fondations spéciales
Lot n° 9 : Gros œuvre
Lot n° 11 : Etanchéité
Lot n° 12 : Menuiseries extérieures
Lot n° 13 : Menuiseries intérieures
Lot n° 14/28 : Serrurerie Métallerie/Portail automatisé
Lot n° 16 : Cloisons Doublage Fx-plafonds
Lot n° 18 : Carrelages Faïences
Lot n° 20 : Peinture Nettoyage
Lot n° 21 : Traitement de façades
Lot n° 23 : Electricité
Lot n° 24 : Chauffage Plomberie VMC
Lot n° 26 : Ascenseur
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.
Forme juridique : Cf. R.C.
Autres conditions particulières : Cf. R.C.
Langue à utiliser dans l’offre / candidature : Français – Unité monétaire utilisée : l’euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique : Cf. R.C.
Capacité économique et financière : Cf. R.C.
Capacité technique : Cf. R.C.
CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération – Valeur technique : 60% – Prix des prestations : 40%
PROCEDURES et DELAIS
Procédure Formalisée
Date limite de réception des offres : LUNDI 05 MAI 2025 à 11H00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence de l’affaire : 1863N1/1922N1
Renseignements d’ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER – GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 – Tél : +33 490272219 – Email : patricia.angelier@granddelta.fr
Renseignements d’ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
