Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Travaux

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L'ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex
1 - Type d'organisme : Société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM - Activité principale : Logement et développement collectif
OBJET DU MARCHE : Transformation de local en logements Résidence «Champfleury»
Type de Marché de travaux : Exécution -
Lieu d'exécution ou de livraison : AVIGNON (84000)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché séparé ordinaire - Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots
Descriptif des lots :
Lot n° 34.0 : Désamiantage
Lot n° 34.1 : Démolition/Gros œuvre
Lot n° 34.2 : Menuiseries extérieures
Lot n° 34.3 : Cloisons Doublages Fx-plafonds
Lot n° 34.5 : Menuiseries intérieures
Lot n° 34.6 : Sols souples Carrelages Faïences
Lot n° 34.8 : Peinture Nettoyage
Lot n° 23/24 : Electricité
Lot n° 25/26 : Chauffage Sanitaire Ventilation
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement: Cf. R.C.
Forme juridique: Cf. R.C.
Langue à utiliser dans l'offre / candidature : Français - Unité monétaire utilisée : l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique: Cf. R.C.
Capacité économique et financière: Cf. R.C.
Capacité technique: Cf. R.C.
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération - Valeur technique : 60% - Prix des prestations : 40%. La valeur technique sera analysée au regard du mémoire technique remis par l’entreprise. Le prix sera analysé au regard du prix forfaitaire proposé.
PROCEDURES et DELAIS
Procédure adaptée ouverte
Date limite de réception des offres : 29/06/2022 à 11h00 (heures de Paris)
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence de l’affaire: 0139/TX2022
Renseignements d'ordre administratif : Lou DELPRAT - GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1 - Email : lou.delprat@granddelta.fr - 04.90.27.22.67
Renseignements d'ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
Conditions d'obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr
Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr
Signature électronique non exigée
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire d'Avignon - Palais de Justice 2, boulevard Limbert -84078 Avignon Tél. 04.32.74.74.00 Fax. 04.32.74.75.20
Introduction des recours : Cf. R.C.

3953954
Publié le 07/06/2022

Association ESA GAMES
ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART DIGITAL

5 Chem. de Saint-Labre, 84200 Carpentras

RECHERCHE REPRENEURS

• Activité : Formation dans le domaine de l’art, de la technologie, des nouveaux médias, de la scène et de l’art séquentiel, et organisation d’évènement, permettant d’intégrer les industries du jeu-vidéo, du cinéma d’animation, de la programmation…

• Effectif : 5 salariés

• CAHT au 31/08/2021 : 235.510 €

• CAHT au 31/08/2020 : 413.520 €

• CAHT au 31/08/2019 : 405.150 €

Les offres doivent être déposées auprès de l’Administrateur Judiciaire au plus tard le :

Jeudi 9 juin 2022 à midi

SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES
10 Avenue de la Croix Rouge – E2
84000 AVIGNON
meynet-avignon@etude-meynet.fr
Tél. : 04.13.41.98.13
Contacts : Typhaine MEYNET
Aurélie PLOTTON
typhaine.meynet@etude-meynet.fr
aurélie.plotton@etude-meynet.fr

3953906

Publié le 01/06/2022

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Travaux

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L'ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex
1 - Type d'organisme : Société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM - Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Réfection des Réseaux verticaux et horizontaux d’Eaux Usées de 2 résidences de Grand Delta Habitat
Type de Marché de travaux : Exécution - Lieu d'exécution ou de livraison : AVIGNON (84) et MARSEILLE (13)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché séparé ordinaire - Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d'exécution :
Tranches Fermes : 3,5 mois à compter du 15 septembre 2022
Tranches Conditionnelles 1 : 4 mois à compter du 1er septembre 2023
Tranche Conditionnelle 2 : 4 mois à compter du 1er septembre 2024
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots
Descriptif des lots :
Lot n° 1 : Résidence «Jean CATELAS» à AVIGNON
Lot n° 2 : Résidence «La Timone 2» à MARSEILLE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement: Cf. R.C.
Forme juridique: Cf. R.C.
Langue à utiliser dans l'offre / candidature : Français - Unité monétaire utilisée : l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique: Cf. R.C.
Capacité économique et financière: Cf. R.C.
Capacité technique: Cf. R.C.
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération - Valeur technique : 60% - Prix des prestations : 40%. La valeur technique sera analysée au regard du mémoire technique remis par l’entreprise. Le prix sera analysé au regard du prix forfaitaire proposé.
PROCEDURES et DELAIS
Procédure adaptée ouverte
Date limite de réception des offres : 13/06/2022 à 11h00 (heures de Paris)
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence de l’affaire: 030-767/TX2022
Renseignements d'ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER - GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 - Tél : +33 490272219 - Email : patricia.angelier@granddelta.fr
Renseignements d'ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
Conditions d'obtention du DCE: Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr
Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr
Signature électronique non exigée
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire d'Avignon - Palais de Justice 2, boulevard Limbert -84078
Avignon Tél. 04.32.74.74.00 Fax. 04.32.74.75.20
Introduction des recours : Cf. R.C

3953877

Publié le 25/05/2022

AVIS DE MARCHÉ

TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur
Vallis Habitat (84)
84005 Avignon Cedex
Service de la Commande publique
E-mail : achats.publics@vallishabitat.fr
Objet du marché
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 534 CHAUDIERES INDIVIDUELLES GAZ SUR DIVERSES RESIDENCES DE VALLIS HABITAT
Caractéristiques
Type de procédure :  Procédure adaptée - Ouverte.
Lots
LOT N° 1 :
Description succincte
Résidences :
ESTABLET 1- Sorgues
LES PESSADES - Vedène
LES CONFINES - Vedène
LOT N° 2 :
Description succincte
Résidences :
LA LARGADE-Avignon
ESTABLET 3- Sorgues
CHAMPFLEURY-Avignon
LA GRANGETTE-Le Pontet
HENRI ROUVIERE-Sorgues
LES TREILLES-Le Pontet
LES CORNEILLES-Les Angles
Durée du marché
la durée du marché part de la notification jusqu'au 31 décembre 2022.
Modalités d'attribution
Les variantes sont interdites.
Si groupement, forme juridique:Conjoint avec mandataire solidaire
Les candidats devront obligatoirement joindre les justificatifs suivants :
1. La lettre de candidature (DC1) dûment complétée,
2. La déclaration du candidat (DC2) dûment remplie,
ou
DUME (Document Unique de Marché Européen) qui a vocation à se substituer au DC1 et DC2,
3. La copie du jugement en cas de redressement judiciaire,
4. Le chiffre d’affaires des 3 derniers exercices disponibles (ou DC2),
5. Tout document permettant d’apprécier les moyens généraux humains et techniques de l’entreprise. Les moyens humains devront détailler le pourcentage de prestations sous-traitées et le pourcentage confié à des intérimaires sur les 12 derniers mois,
6. L’attestation d’assurance RC professionnelle, en cours de validité,
Les candidats sont invités à remettre leur attestation décennale en cours de validité sans toutefois que ce document soit obligatoire lors du dépôt de la candidature.
7. Le certificat QUALIBAT ou certificats de capacités (obligatoirement signés par les maîtres d’œuvre ou maîtres d’ouvrage) ou au moins 3 références de travaux attestant de la compétence à réaliser les travaux pour lesquels l’entreprise se porte candidate, accompagnées d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, obligatoirement signées par les maîtres d’œuvre ou maîtres d’ouvrage,
8. Les références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant le lieu, la date de livraison, le montant du lot, le nom du maître d’œuvre, le nom du maître d’ouvrage, accompagnées d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, obligatoirement signées par les maîtres d’œuvre ou maîtres d’ouvrage,
ou
Expérience démontrée par tous moyens à la convenance du candidat (CV des encadrants et des ouvriers, attestations de formation, etc…),
9. Attestation SS4
Les documents cités en 4 ,5 et 6 peuvent utilement être remplacés par la déclaration du candidat (DC2) intégralement complétée, accompagnée des documents cités.
Les déclarations DC1 et DC2 doivent être accompagnées des documents cités
Critères de sélection
Prix : comptant pour 60%
Valeur technique : comptant pour 40 %
Date limite
Date de clôture :  Lundi 20 juin 2022 - 12:00
Autres informations
1.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues Informations techniques – Service Entretien et Maintenance
M. Philippe Manguine - 04 90 88 76 47/06 09 69 42 21– courriel : pmanguine@vallishabitat.fr Informations administratives – Service Achats Publics 04 90 14 72 74 - courriel : achats.publics@vallishabitat.fr
Les demandes de renseignements complémentaires s’effectuent par le biais du profil acheteur de VALLIS HABITAT sur https://www.marches-securises.fr/
Ces dernières doivent parvenir 06 jours au moins avant la date limite de remise des offres.
L'accés au DCE est gratuit
Instance chargée des procédures de recours
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
16, avenue de Feuchéres
CS 880106 - 30941 NIMES CEDEX 9
Date d'envoi du présent avis : 18 mai 2022

3953844

Publié le 20/05/2022

Commune d’Orange

Prescription de la modification N°2 du Plan local d’urbanisme

Par arrêté du 26/04/22, le maire d’Orange a décidé de prescrire la modification n°2 du PLU. Cette modification porte sur la modification du zonage de la zone UEi en détachant une partie de cette zone pour créer un zonage UEh autorisant des hauteurs de construction supérieure à la zone UEI.
Cet arrêté est affiché et peut être consulté en mairie pendant un mois à compter du 13/05/22

3953838

Publié le 20/05/2022

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

I) Etablissement : SPL TECELYS ETS CREATIVA – 200 rue Michel de Montaigne BP 21221 – 84911 AVIGNON CEDEX 9 / Tél : 04.90.23.67.67
II) Mode de passation du marché: Marché en procédure adaptée avec négociation
III) Forme du marché : Accord cadre à bons de commandes sans minimum
IV) Objet du marché et lieu d’exécution: Fourniture des accès internet et services externalisés de téléphonie (CENTREX) pour CREATIVA, la Pépinière d'entrepreneurs du Grand Avignon – 84911 AVIGNON
V) Désignation des lots: Lot unique
VI) Conditions relatives au marché et conditions de participation
*L’acte d’engagement, le règlement de consultation, le BPU, les CCAP et CCTP sont téléchargeables gratuitement sur : http://tecelysetscreativa.e-marchespublics.com/
VII) Critères d’attribution
*Définis dans le Règlement de consultation
VIII) Valeur estimée hors taxes du besoin
Comprise entre : 70000 Euros et 100000 Euros
IX) Date limite de réception des offres : Le 10/06/2022 à 18h
X) Lieu de remise des offres
Réponse en ligne via la plateforme :  http://tecelysetscreativa.e-marchespublics.com/
Les candidatures et offres doivent parvenir avant la date et l’heure limite susvisée.
XI) Renseignements administratifs
Créativa, pépinière d’entrepreneurs du Grand Avignon – 200 rue Michel de Montaigne BP 21221 – 84911 AVIGNON CEDEX 9 / Contact Julie MICHEL - Tél : 04.90.23.67.67 / julie.michel@pepiniere-creativa.com

3953812
Publié le 13/05/2022