ANNONCES LÉGALES
En application de l’Arrêté du 16 décembre 2024 du Ministère de la Culture et à compter du 1er janvier 2025 : – les annonces légales de constitution, de dissolution, de clôture de liquidation, de changement de nom patronymique, les procédures collectives et les quatre nouveaux forfaits sont soumises à un tarif forfaitaire– les autres types d’annonces sont soumises à un tarif au caractère départemental (0.187 € HT le caractère pour le Vaucluse)
– les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur la base de données numérique centrale
– Echo du mardi s’engage à ne pas modifier la présentation et la rédaction des annonces une fois celles-ci publiées.
- Annonces légales
- Marchés publics
- Tribunal de commerce d'avignon
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Tribunal judiciaire de Carpentras
- Vente aux enchères
Rechercher une annonce légale
Doris NUNEZ,
Notaires associés à
L'ISLE SUR LA SORGUE
(Vaucluse) Résidence
de L'Orée de l'Isle.
Suivant acte reçu par Maître Cyndie JACQUET, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « Jocelyne PEYTIER, Doris NUNEZ, Cyndie JACQUET et Laury DALL'ASEN, Notaires Associés », titulaire d'un Office Notarial à L'ISLE SUR LA SORGUE (Vaucluse), Résidence L'Orée de l'Isle, le 27 avril 2024, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, apport, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration, location et vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Le tout soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt assorti ou non de garanties, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement. Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société.
La dénomination sociale est : SF INVEST.
Le siège social est fixé à : PERNES-LES-FONTAINES (84210), 365A, route de Patris.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : CENT MILLE EUROS (100 000,00 EUR).
Monsieur Sébastien ROBERT apporte la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00EUR). Monsieur Fabien ROBERT apport le bien suivant : A ARAMON (GARD) 30390 26 Rue d'Avignon, composé de : Un bâtiment à usage de garage (avec un bout de cour) cadastré section AA n°470. Cet apport est effectué à titre pur et simple pour une valeur de CINQUANTE MILLE EUROS (50000,00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément préalable à l'unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur Fabien ROBERT demeurant à BOURG-LASTIC (63760) 5 lotissement les Verroux et Monsieur Sébastien ROBERT demeurant à PERNES-LES-FONTAINES (84210) 365A route de Patris
Les fonctions de gérant sont d'une durée illimitée.
La société sera immatriculée au registre national des entreprises et au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON.
Pour avis
Le notaire.
Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L'ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1 - Type d'organisme : Société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM - Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Réhabilitation thermique de 34 villas Résidence «Les Coustouyes»
Type de Marché de travaux : Exécution - Lieu d'exécution ou de livraison : VALREAS (84600)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché séparé ordinaire - Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois (y compris 1 mois de période de préparation)
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots
Descriptif des lots :
Lot n° 5 : Clôtures
Lot n° 13/16/20 : Menuiseries intérieures/Cloisons Doublages/Peinture
Lot n° 21/22 : Traitement de façades/Isolation Thermique par l'Extérieur
Lot n° 23 : Electricité
Lot n° 24 : V.M.C.
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.
Forme juridique : Cf. R.C.
Autres conditions particulières : Cf. R.C.
Langue à utiliser dans l'offre / candidature : Français - Unité monétaire utilisée : l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique : Cf. R.C.
Capacité économique et financière : Cf. R.C.
Capacité technique : Cf. R.C.
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération - Valeur technique : 60% - Prix des prestations : 40%
PROCEDURES et DELAIS
Procédure Adaptée
Date limite de réception des offres : 03/06/2024 à 11H00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence de l'affaire : 0304/TX2024/1
Renseignements d'ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER - GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 - Tél : +33 490272219 - Email : patricia.angelier@granddelta.fr
Renseignements d'ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
Conditions d'obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr
Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille - 6, rue Joseph Autan -13006 Marseille Tél. 04.91.15.50.50
Introduction des recours : Cf. R.C
Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L'ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1 - Type d'organisme : Société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM - Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Réfection Charpente Couverture de 9 résidences de Grand Delta Habitat
Type de Marché de travaux : Exécution - Lieu d'exécution ou de livraison : LE PONTET (84), APT (84), ISLE SUR LA SORGUE (84), SOLLIES TOUCAS (13), PERNES LES FONTAINES (84), SORGUES (84) et ORANGE
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché séparé ordinaire - Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots
Descriptif des lots :
Lot n° 1 : 4 Résidences «Les Patios» à LE PONTET, «Le Paou 2» à APT, «Clos Saint-Michel» et «La Muscadelle» à ISLE S/SORGUE
Lot n° 2 : 1 Résidence «MARRIX» à MARSEILLE
Lot n° 3 : 2 Résidences «Les Meyrennes» à PERNES LES FONTAINES et «Chaffunes» à SORGUES
Lot n° 4 : 2 Résidences «Les Hespérides» et «La Bayle» à ORANGE
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.
Forme juridique : Cf. R.C.
Autres conditions particulières : Cf. R.C.
Langue à utiliser dans l'offre / candidature : Français - Unité monétaire utilisée : l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique : Cf. R.C.
Capacité économique et financière : Cf. R.C.
Capacité technique : Cf. R.C.
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération - Valeur technique : 60% - Prix des prestations : 40%
PROCEDURES et DELAIS
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence de l'affaire : 1335/715/1438/865/1262/1572/1232/1329TX2024/1
Renseignements d'ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER - GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 - Tél : +33 490272219 - Email : patricia.angelier@granddelta.fr
Renseignements d'ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteurdu pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
Conditions d'obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr
Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille - 6, rue Joseph Autan - 13006 Marseille Tél. 04.91.15.50.50
Introduction des recours : Cf. R.C.
ENTREPOTS DU GRISELLA
Société en nom collectif
au capital de 10 000 euros
Siège social : 120 Allée du Mistral, ZA LA Cigalière IV
84250 LE THOR
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à Le Thor du 22 avril 2024, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collectif
Dénomination sociale : ENTREPOTS DU GRISELLA
Siège social : 120 Allée du Mistral, ZA LA Cigalière IV, 84250 LE THOR
Objet social :
- l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la promotion immobilière, l'aménagement, l'administration, la location de tous terrains, biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question ;
- vente sous quelque forme que ce soit, en totalité ou par fractions, de tous immeubles ;
- activité de marchand de bien, d'aménageur foncier, de lotisseur ;
-prestations de services en matière de maîtrise d'ouvrage déléguée ;
-d'une manière générale, toutes opérations couvrant la chaîne de production d'immeubles et leurs accessoires : aménagement, construction, gestion, rénovation, promotion immobilière, toute intervention foncière ou d'aménagement prévue par le Code de l'Urbanisme et le Code de la Construction et de l'Habitation ;
-participation par tous moyens, directement ou indirectement à toutes opérations, entreprises ou sociétés, créées ou à créer susceptibles, de concourir à la réalisation de son objet social.
Capital social : 10 000 euros
Associés en nom :
BGI IMMOBILIER, SAS au capital de 10 000 euros, dont le siège social est 120 allée du Mistral, ZA La Cigalière IV, 84250 LE THOR, 753 465 384 RCS AVIGNON ;
GMPI, SAS au capital de 3 830 000 euros, dont le siège social est 120 allée du Mistral, ZA La Cigalière IV, 84250 LE THOR, 494 921 521 RCS AVIGNON-84000.
Gérant associé : GMPI, SAS au capital de 3 830 000 euros, dont le siège social est 120 allée du Mistral, ZA La Cigalière IV, 84250 LE THOR, 494 921 521 RCS AVIGNON-84000.
Durée : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la Société au RCS de AVIGNON.
Aux termes d'un acte reçu en date du 03.05.2024 par Me Kévin RAFFANEL, Notaire associé de la SELARL dénommée « Kévin RAFFANEL, Notaire associé » 1 Montée du Réservoir LES ANGLES (Gard)
Mme Catherine MONTIGNY veuve BISSO demeurant 210 rue des Ecoles 84340 ENTRECHAUX
A cédé à la société CHEZ PONZO, SNC au capital de 100 euros dont le siège social est à ENTRECHAUX (84340), 1 place de Verdun RCS 985 400 498 AVIGNON
Un fonds de commerce de vente de journaux, presse, jeux auquel est annexé un contrat de gérance de débit de tabac N°8400124 S sis à ENTRECHAUX (84340) 1 place de Verdun connu sous l'enseigne « TABAC PRESSE » lui appartenant et pour lequel il est immatriculé au RCS AVIGNON sous le numéro 418 673 356
Le cessionnaire est propriétaire du fonds cédé à compter de ce jour et en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective son entrée en fonction à compter du 04.05.2024
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 140 000 euros s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour 138 000 euros
- aux éléments corporels pour 2 000 euros
Les oppositions seront reçues en l'office de Me Laurent GIGOI Notaire 6 rue Viala 84000 AVIGNON dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications légales
Société d'Avocats et
d'Expertise Comptable
16 impasse Allard - BP 60087
84006 AVIGNON Cedex 1
D'un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 15 avril 2024, il a été décidé de transférer le siège social au 16 rue des Jujubiers 84310 MORIERES LES AVIGNON à compter du 15 avril 2024.
L'article 4 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS d'AVIGNON.
Société d'Avocats et
d'Expertise Comptable
16 impasse Allard - BP 60087
84006 AVIGNON Cedex 1
D'un Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2024, il a été décidé de transférer le siège social au 16 rue des Jujubiers 84310 MORIERES LES AVIGNON à compter du 15 avril 2024.
L'article 5 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS d'AVIGNON.
Aux termes d'un acte reçu en date du 30.04.2024 par Me Jean-Gaëtan AUBERT, notaire membre de la société « VALLIS CLAUSA NOTAIRES » sis 71 Allée des Moulins 84700 SORGUES
La société dénommée FLORESTAN SUBE, EURL au capital de 5 000 euros dont le siège social est à CAMARET SUR AIGUES (84850) 76 cours du NORD RCS AVIGNON 881 386 452 en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon le 27.09.2023 représenté par la SELARL Stéphan SPAGNOLO agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judicaire
A cédé à la société dénommée CHEZ MELAINE, EURL au capital de 1 000 euros sis à CAMARET SUR AIGUES (84850) 76 Cours du Nord RCS AVIGNON 927 761 809
Un fonds de commerce d'épicerie alimentation et droguerie sis à CAMARET SUR AIGUES (84850) 76 Cours du Nord connu sous le nom commercial « L'EPICERIE AU GRE DE FLO »
L'acquéreur est propriétaire du bien à compter de ce jour et en a la jouissance à compter du même jour.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 15 000 euros s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour 12 110 euros
- au matériel pour 2 890 euros
Les oppositions seront reçues chez Maître Stéphan SPAGNOLO 10 avenue de la Croix Rouge 84000 Avignon dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications légales
CREDIT
MUNICIPAL
D’AVIGNON
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
HOTEL DES VENTES
2 rue Mère Térésa en Z.I. de Courtine 84000 AVIGNON
(Près de la gare TGV)
MERCREDI 15 MAI 2024
- Bijoux anciens et modernes (avec diamants et autres pierres précieuses),
- Pièces d’or,
- Montres et bijoux signés
Objets visibles sur place, présentation par vidéo-projection (sauf objets divers et certaines montres),
Mercredi 15 Mail 2024
De 09 h 00 à 09 h 30
VENTE à 09h 30
www.cmavignon.com
3955692
Marché clôturé
AVIS DE MARCHÉ
Département de publication :
84
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :Mairie de Bollène .
Correspondant : MARTINEZ Karine, 1260 Avenue Théodore Aubanel 84500 Bollène tél.
: 04-90-40-01-28 Courriel : karine.martinez@ccrlp.fr
Adresse internet du profil d'acheteur (retrait DCE et dépôt des offres) : https://mairiebollene.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_33093_1017529.html.
Description du marché :
Objet du marché : Fourniture et pose de clôtures, de portails, de portillons et de mains courantes
Durée du marché ou délai d'exécution :
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 28 Mai 2024 à 12:00
Autres renseignements :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les justifications à produire par le candidat sont énumérées dans le règlement de consultation.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2024/05
Procédure de recours :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Nîmes, 16 Avenue Feuchères
CS 88010, 30941, NIMES, Téléphone : 04-66-27-37-00, Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr Adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr/.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07 Mai 2024.
3955691
Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en date du 26 avril 2024, à ORANGE.
Dénomination : DICAM.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 4 rue de la République, 84100 ORANGE.
Objet : Bar à vin, bar à cocktails, restaurant traditionnel avec vente à emporter.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 3000 euros
Gérant : Madame Camille BRIERE, demeurant 16 rue du Commandant Lemaître, 84230 Chateauneuf du Pape
Gérant : Monsieur Dino VERA, demeurant 16 rue du Commandant Lemaïtre, 84230 Chateauneuf du Pape
La société sera immatriculée au RCS AVIGNON.
Pour avis.
Par décision Assemblée Générale Extraordinaire du 30/04/2024, il a été décidé de nommer Mme AMKADMI Samir demeurant 24 rue Gabriel Biron 84000 AVIGNON en qualité de Gérant en remplacement de M SAÏDI Lamnouar, à compter du 30/04/2024, de modifier la dénomination sociale qui devient : LA BAGUETTE ROYAL. Modification au RCS de AVIGNON.
