Date et heure de clôture : 19 Mai 2025 à 12:00
AVIS DE MARCHÉ
Département de publication :
84
Fournitures - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté Cnes Rhône Lez Provence.
Correspondant : MARTINEZ Karine, 1260 Avenue Théodore Aubanel 84500 Bollène tél. : 04-90-40-01-28 Courriel : karine.martinez@ccrlp.fr
Adresse internet du profil d'acheteur (retrait DCE et dépôt des offres) : https://ccrlp.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_879_1090982.html.
Description du marché :
Objet du marché : Acquisition d'une balayeuse aspiratrice compacte de voirie de 5 M3
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 19 Mai 2025 à 12:00
Autres renseignements :
Procédure de recours :
Instance chargée des procédures de recours :
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 Avril 2025.
3955898
Par délibération en date du 7 avril 2025, le Comité Syndical du Syndicat Mixte pour le SCOT du Bassin de Vie d'Avignon (SMBVA) a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de révision du SCOT du Bassin de Vie d'Avignon sur son périmètre élargi.
Cette délibération DCS n°2025-09 est affichée et tenue à la disposition du public :
- au siège du Syndicat Mixte - 164 Avenue de Saint Tronquet - Vaucluse Village - Bâtiment Le Consulat - 84130 LE PONTET ;
- aux sièges des 4 EPCI membres (Communauté d'Agglomération du Grand Avignon, Communauté d'Agglomération des Sorgues du Comtat, Communauté de Communes Pays d'Orange en Provence, Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence)
- dans les 34 mairies du périmètre du SCOT du Bassin de Vie d'Avignon
- ainsi que sur le site internet du SMBVA : www.scot-bva.fr
Avis rectificatif à l'annonce parue le 27 mars 2025 sur echodumardi.com concernant le SYNDICAT D’ÉNERGIE VAUCLUSIEN
Référence : 2025-03
Remise des offres : au lieu de : 18/04/25 à 20h00 au plus tard lire : 25/04/25 à 12h00 au plus tard.
3955895
Par délibération n°21/2025 du 31 mars 2025, le Conseil municipal de la commune de Châteauneuf du Pape a approuvé la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme : projet d'agrandissement de la distillerie Blachère.
La délibération ainsi que le dossier de DPMEC est mis à disposition du public aux jours et heures d'ouverture de la Mairie soit : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Le dossier d'enquête publique sera également consultable sur le site internet GEOPORTAIL DE L'URBANISME à l'adresse suivante : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
1- Dénomination et adresse de la collectivité passant le marché : Commune de GOULT, 31 Place Jean MOULIN, 84220 GOULT
2- Mode de passation : Marché à procédure adaptée par application de l'article L2123-1 du Code de la commande publique du 1er Avril 2019.
3- Objet de la consultation : Fourniture et pose de matériel de Vidéoprotection sur voies publiques communales et maintenance associée.
4- Délai d'exécution envisagé : 5 mois à compter de l'attribution du marché
5- Critères de sélection des candidats : notes sur 100 points
- Le prix des prestations : 40 points
- La valeur technique des prestations : 60 points
6- Date limite de réception des offres : Lundi 28 avril à 12h00
7- Renseignements complémentaires : Voir Règlement de consultation
8- Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Le dossier de consultation sera téléchargeable sur le site https://www.emarchespublics.com/
La reprographie des plans est à la charge et à la responsabilité des entreprises qui téléchargent le dossier
9- Date d'envoi du présent avis à la publication le 7 avril 2025
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L'ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1 Type d'organisme : Société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM - Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Travaux de renforcement de structure et Réfection d'étanchéité du bâtiment A de la Résidence «Clos de Camille»
Type de Marché de travaux : Exécution - Lieu d'exécution ou de livraison : SARRIANS (84260)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché ordinaire de travaux. Il n'est pas prévu de décomposition de lots. Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois (y compris 1 mois de préparation)
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.
Forme juridique : Groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Autres conditions particulières : Prestations supplémentaires ou alternatives définies au cahier des charges
Langue à utiliser dans l'offre / candidature : Français - Unité monétaire utilisée : l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique : Cf. R.C.
Capacité économique et financière : Cf. R.C.
Capacité technique : Cf. R.C.
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération - Valeur technique : 60% - Prix des prestations : 40%
PROCEDURES et DELAIS
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : MERCREDI 30 AVRIL 2025 à 11H00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence de l'affaire : 0541
Renseignements d'ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER - GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 - Tél : +33 490272219 - Email : patricia.angelier@granddelta.fr
Renseignements d'ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
Conditions d'obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr
Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de MARSEILLE - 6, rue Joseph Autan -13006 MARSEILLE Tél. 04.91.15.50.50
Introduction des recours : Cf. R.C.
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L'ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1 - Type d'organisme : Société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM - Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Démolition de 36 logements collectifs (Bâtiment E) de la résidence «La Reine Jeanne»
Type de Marché de travaux : Exécution - Lieu d'exécution ou de livraison : AVIGNON (84000)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché unique - Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois (y compris 1 mois de préparation)
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
En application des dispositions de l'article L2112-2 du nouveau code de la Commande publique, l'exécution du marché comporte une clause sociale d'insertion obligatoire
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.
Forme juridique : Groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Autres conditions particulières : Prestations supplémentaires ou alternatives définies au cahier des charges
Langue à utiliser dans l'offre / candidature : Français - Unité monétaire utilisée : l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique : Cf. R.C.
Capacité économique et financière : Cf. R.C.
Capacité technique : Cf. R.C.
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération - Valeur technique : 60% - Prix des prestations : 40%
PROCEDURES et DELAIS
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : MARDI 29 AVRIL 2025 à 11H00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence de l'affaire : 1541D2
Renseignements d'ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER - GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 - Tél : +33 490272219 - Email : patricia.angelier@granddelta.fr
Renseignements d'ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
Conditions d'obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr
Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille - 6, rue Joseph d'Autan -13006 MARSEILLE Tél. 04.91.15.50.50
Introduction des recours : Cf. R.C.
Approbation de la modification n°3 et révision allégée n°1 du PLU
Par délibération en date du 20/03/2025, le Conseil municipal a approuvé la modification n°3 et la révision allégée n°1 du PLU. Ces délibérations sont affichées en mairie pendant un mois depuis le 04/04/25.
Les dossiers sont tenus à la disposition du public auprès du service urbanisme de la ville.
Date et heure de clôture : 29 avril 2025 à 16 heures.
Nom et adresse officiels des organismes acheteurs :
Commune de La Tour d'Aigues
7, Place de l'Eglise - CS60015 - 84240 La Tour d'Aigues
Tél : 04.90.07.41.08.
Objet du marché : « Travaux de renaturation de la cour de l'école élémentaire Lucie AUBRAC »
Lieu d'exécution : 235 boulevard de la République - 84240 La Tour d'Aigues
Prestations divisées en lots : oui. Il est prévu 4 lots.
Type de marché : marché à prix forfaitaire
Caractéristiques principales :
Lot 1 - Terrassement VRD
Installation de chantier (F 1), démolition enrobé (2 028 m²), terrassement (486 m3), géotextile (1 462 m²), GNT 0/20 drainante (233 m 3), clapicette (464 m²), volige acier (42 ml), copeaux bois normalisés (70 m3), traverse chêne 120 mm x 200 mm (132 ml), rondin bois 160 mm (157 ml), marquage au sol bande (172 ml), jeux (3 ens.), revêtement drainant liège (21 m²), puits d'infiltration (F 3), cuve de récupération pluvial (F 1), borne fontaine (F 2), tranchée (221 ml), fourreaux TPC (250 ml), divers.
Lot 2 - Aménagements paysagers - jeux et mobilier
Fosse plantation (13 U), préparation sol (391 m²), arbres (13 U), arbuste et vivaces (580 U), paillage (286 m²), terre végétale (229 m3), gazon californien (65 m²), entretien un an (F 1), système d'arrosage (1 ens.), jeux d'équilibre en robinier (3 ens.), bancs d'entourage d'arbres (2 U), passerelle 4 rampes (F 1), banc massif Douglas (3 U), panneau pédagogique (F 1), divers.
Lot 3 - Ouvrage bois
Deck bois 2 x 2 m (F 1), gradin bois 2 rangs (9 ml), cabane autour d'un arbre (F 1).
Lot 4 - Revêtement béton
Béton drainant coloré épaisseur 13 cm (564 m²), béton drainant coloré épaisseur 15 cm (327 m²), béton désactivé coloré (83 m²).
Variantes autorisées : non
Délai d'exécution maximal :
Ensemble de l'opération : 8 semaines
Date de commencement :
- Préparation : juin 2025
- Travaux : 7 juillet 2025
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Conformément au règlement de la consultation.
Autres renseignements et pièces demandés : ensemble des renseignements et pièces demandés dans le règlement de la consultation (RC).
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Mode de passation : La procédure de passation est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'engager des négociations.
Date limite de réception des offres : 29 avril 2025 à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 100 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Lieu de retrait du dossier de consultation :
Le DCE est uniquement disponible (gratuitement) sur la plateforme de dématérialisation de la commune de La Tour d'Aigues : https://www.marches-publics.info.
Lieu de dépôt des offres :
Les offres peuvent exclusivement être adressées électroniquement sur le site : https://www.marches-publics.info
Instance chargée des recours : Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30 000 Nîmes - CS88010 - CEDEX 9.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 mars 2025
Par délibération n° 2025-010 en date du 31 mars 2025, la commune de Peypin d'Aigues a approuvé la modification simplifiée n°1 du PLU.
Cette délibération est affichée 1 mois en mairie.
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L'ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1 - Type d'organisme : Société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM - Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Construction d'une gendarmerie et de 6 logements individuels
Type de Marché de travaux : Exécution - Lieu d'exécution ou de livraison : SAINTE-CECILE LES VIGNES (84290)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché séparé ordinaire - Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d'exécution : 15 mois
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots
Descriptif des lots :
Lot n°1 : V.R.D.
Lot n° 8/9 : Fondations Spéciales/Gros œuvre
Lot n° 10/11 : Charpente Couverture/Etanchéité
Lot n° 12 : Menuiseries extérieures
Lot n° 13 : Menuiseries intérieures
Lot n° 14/28 : Serrurerie Métallerie/Portail
Lot n° 16 : Cloisons Doublage Fx-plafonds
Lot n° 18 : Carrelages Faïences
Lot n° 20 : Peinture Nettoyage
Lot n° 21 : Traitement de façades
Lot n° 23 : Electricité
Lot n° 24/25 : Chauffage Plomberie/VMC
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.
Forme juridique : Cf. R.C.
Autres conditions particulières : Cf. R.C.
Langue à utiliser dans l'offre / candidature : Français - Unité monétaire utilisée : l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique : Cf. R.C.
Capacité économique et financière : Cf. R.C.
Capacité technique : Cf. R.C.
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération - Valeur technique : 60% - Prix des prestations : 40%
PROCEDURES et DELAIS
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : VENDREDI 09 MAI 2025 à 11H00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence de l'affaire : 1908N1
Renseignements d'ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER - GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 - Tél : +33 490272219 - Email : patricia.angelier@granddelta.fr
Renseignements d'ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
Conditions d'obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr
Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille - 6, rue Joseph d'Autan -13006 Marseille Tél. 04.91.15.50.50
Introduction des recours : Cf. R.C.
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L'ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1 - Type d'organisme : Société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM - Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Construction de 38 logements collectifs «Le Clos des Dentelles 1» et de 10 logements collectifs «Le Clos des Dentelles 2»
Type de Marché de travaux : Exécution - Lieu d'exécution ou de livraison : JONQUIERES (84150)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché séparé ordinaire - Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d'exécution : 20 mois
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots
Descriptif des lots :
Lot n°1/2/3 : V.R.D./Réseaux secs/Réseaux humides
Lot n° : 4/5 : Espaces verts/Clôtures
Lot n° 8 : Fondations spéciales
Lot n° 9 : Gros œuvre
Lot n° 11 : Etanchéité
Lot n° 12 : Menuiseries extérieures
Lot n° 13 : Menuiseries intérieures
Lot n° 14/28 : Serrurerie Métallerie/Portail automatisé
Lot n° 16 : Cloisons Doublage Fx-plafonds
Lot n° 18 : Carrelages Faïences
Lot n° 20 : Peinture Nettoyage
Lot n° 21 : Traitement de façades
Lot n° 23 : Electricité
Lot n° 24 : Chauffage Plomberie VMC
Lot n° 26 : Ascenseur
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.
Forme juridique : Cf. R.C.
Autres conditions particulières : Cf. R.C.
Langue à utiliser dans l'offre / candidature : Français - Unité monétaire utilisée : l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique : Cf. R.C.
Capacité économique et financière : Cf. R.C.
Capacité technique : Cf. R.C.
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération - Valeur technique : 60% - Prix des prestations : 40%
PROCEDURES et DELAIS
Procédure Formalisée
Date limite de réception des offres : LUNDI 05 MAI 2025 à 11H00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence de l'affaire : 1863N1/1922N1
Renseignements d'ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER - GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 - Tél : +33 490272219 - Email : patricia.angelier@granddelta.fr
Renseignements d'ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
Conditions d'obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr
Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille - 6, rue Joseph d'Autan -13006 Marseille Tél. 04.91.15.50.50
Introduction des recours : Cf. R.C.
