ANNONCES LÉGALES
En application de l’Arrêté du 16 décembre 2024 du Ministère de la Culture et à compter du 1er janvier 2025 : – les annonces légales de constitution, de dissolution, de clôture de liquidation, de changement de nom patronymique, les procédures collectives et les quatre nouveaux forfaits sont soumises à un tarif forfaitaire– les autres types d’annonces sont soumises à un tarif au caractère départemental (0.187 € HT le caractère pour le Vaucluse)
– les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur la base de données numérique centrale
– Echo du mardi s’engage à ne pas modifier la présentation et la rédaction des annonces une fois celles-ci publiées.
- Annonces légales
- Marchés publics
- Tribunal de commerce d'avignon
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Tribunal judiciaire de Carpentras
- Vente aux enchères
Rechercher une annonce légale
Rechercher
Jean-Victor MONTAGARD
et Martial RAMOGNINO
300 Avenue Saint Quenin
84110 VAISON LA ROMAINE
Société « LES SAU'LIVIERS », SARL au capital de 50 000,00 €, siège social à SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS (84110) 95 Chemin Champlong, RCS AVIGNON 920819612.
Par décision de l'AGE du 16/03/2023, il a été décidé de modifier l'objet social en
« - Pépinière : La reproduction de plantes, le négoce de végétaux de pépinières et l'exploitation de pépinières.
- Photovoltaïque : La Société a pour objet l'exploitation de champs photovoltaïques sur tout support, et notamment sur toiture ou au sol et la vente de l'électricité produite. » à compter du 16/03/2023.
Mention en sera faite au RCS d'AVIGNON.
Pour avis
Le notaire.
AMI-BECARAS
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : Quartier Becaras
84410 BEDOIN
538 368 077 RCS AVIGNON
Transfert de siège
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 01/05/2022, il a été décidé de transférer le siège social au 707 CHEMIN DE LA PERRINE 84170 MONTEUX à compter du 01/05/2022.
L'article 4 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de AVIGNON.
Aux termes d'un acte SSP en date à LE PONTET du 21/03/2023, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DELTA FLUIDE
Siège : 53 Avenue Théophile Delorme, 84130 LE PONTET
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Plomberie, chauffage, climatisation
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit d'associés ou de tiers sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Foad AMENZOU demeurant 85 Chemin de Saint-Ange 84140 MONTFAVET
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de AVIGNON.
POUR AVIS
Le Président
Aux termes d'une décision en date du 31/12/2022 de la société MOUNIER, SARL en liquidation au capital de 75 000 €, Siège social et Siège de liquidation : 30, rue du 8 mai 1945 84270 VEDENE, 418 092 748 RCS AVIGNON, l'associé unique, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Monsieur Guy MOUNIER demeurant Quartier Sainte Anne 84700 SORGUES, de son mandat de liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion et a prononcé la clôture de la liquidation. Les comptes de liquidation sont déposés au GTC de AVIGNON, en annexe au RCS et la Société sera radiée dudit registre. Pour avis Le Liquidateur
Marché clôturé
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Identification du pouvoir adjudicateur : Commune de la Tour d’Aigues – Place de l’Eglise – 84240 La Tour d’Aigues
Adresse postale : B.P. 15 – La Tour d’Aigues – 84125 Pertuis cedex
Téléphone : 04 90 07 41 08 – télécopie : 04 90 07 49 41
Procédure : marché à procédure adaptée
Opération : travaux patrimoniaux : réfection des façades sur cour de l’ancien prieuré et réfection du muret de la rue du Vieux Château.
Type de marché : marchés de travaux
Le marché comporte 1 lot qui comporte une tranche ferme et deux tranches conditionnelles dont une avec option
Tranche ferme
Réfection des façades sur cour de l’ancien prieuré devenu Hôtel de Ville : (installation chantier, échafaudage (F1), préparation des supports (228 m²), enduit traditionnel manuel à la chaux en trois couches (228 m²), réfection des génoises (21,60 ml), enduit à la chaux sur support conservé (49 m²).
Tranche conditionnelle 1
Réfection de l’ensemble jardinière/montée d’escalier en pierre de l’Hôtel de Ville (F1)
Tranche conditionnelle 2
Réfection du muret de la rue du Vieux Château, préparation des supports (26,50 m²), enduit manuel traditionnel à la chaux en 3 couches (26,50 m²), réalisation d’une arase BA et F/pose de dalles en pierre de pays épaisseur 5 cm (34,20 ml). Option : dalle épaisseur 8 cm, divers.
Lieu d’exécution : commune de La Tour d’Aigues – cour de l’Hôtel de Ville – rue du Vieux Château – centre village
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : cf. règlement de la consultation.
Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique : cf. règlement de la consultation
Remise et jugement des offres : cf. règlement de la consultation (RC)
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation avec leur pondération (détail cf. règlement de la consultation) : prix 45 % - valeur technique 55 %.
Visites : cf. règlement de la consultation.
Date limite de réception des offres : le 14 avril 2023 à 12 heures
Délai de validité des offres : 120 jours
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation des entreprises : le dossier de consultation des entreprises est disponible, gratuitement, uniquement sur le profil acheteur de la commune : https://www.marches-publics.info ( https://www.marches-publics.info/Annonces/MPI-pub-2023081274.htm )
Instance chargée des recours : Tribunal Administratif de Nîmes (Gard) tél. : 04 66 27 37 00
Date d’envoi à la publication : 16 mars 2023.
3955400
Publié le 21/03/2023
APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L'ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1 - Type d'organisme : Société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM - Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Extension de l'Agence commerciale
Type de Marché de travaux : Exécution - Lieu d'exécution ou de livraison : ORANGE (84100)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché séparé ordinaire - Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots
Descriptif des lots :
Lot n° 23 : Electricité
Lot n° 24 : Chauffage/Plomberie/VMC
Lot n° 32 : Agencement
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.
Forme juridique : Cf. R.C.
Autres conditions particulières : Cf. R.C.
Langue à utiliser dans l'offre / candidature : Français - Unité monétaire utilisée : l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique : Cf. R.C.Capacité économique et financière : Cf. R.C.Capacité technique : Cf. R.C.
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération -Valeur technique : 60% - Prix des prestations : 40%
PROCEDURES et DELAIS
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 12/04/23 à 11H00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence de l'affaire : 973-TX2023/1
Renseignements d'ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER - GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 - Tél : +33 490272219 - Email : patricia.angelier@granddelta.fr
Renseignements d'ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
Conditions d'obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr
Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire d'Avignon - Palais de Justice 2, boulevard Limbert -84078 Avignon Tél. 04.32.74.74.00 Fax. 04.32.74.75.20
Introduction des recours : Cf. R.C.
APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L'ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1 - Type d'organisme : Société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM - Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : «Quartier Clos Cardinal» Aménagement des voies primaires et secondaires
Type de Marché de travaux : Exécution - Lieu d'exécution ou de livraison : ISLE SUR LA SORGUE (84800)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché ordinaire de travaux. Il n'est pas prévu de décomposition de lots. Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d'exécution : 8 semaines
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.
Forme juridique : Groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Autres conditions particulières : Prestations supplémentaires ou alternatives définies au cahier des charges
Langue à utiliser dans l'offre / candidature : Français - Unité monétaire utilisée : l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique : Cf. R.C.
Capacité économique et financière : Cf. R.C.
Capacité technique : Cf. R.C.
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération -Valeur technique : 60% - Prix des prestations : 40%
PROCEDURES et DELAIS
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 12/04/23 à 11H00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence de l'affaire : TX2023/1
Renseignements d'ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER - GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 - Tél : +33 490272219 - Email : patricia.angelier@granddelta.fr
Renseignements d'ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
Conditions d'obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr
Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire d'Avignon - Palais de Justice 2, boulevard Limbert -84078 Avignon Tél. 04.32.74.74.00 Fax. 04.32.74.75.20
Introduction des recours : Cf. R.C.
Etude de Maîtres Jocelyne PEYTIER,
Doris NUNEZ,
Notaires associés à
L'ISLE SUR LA SORGUE
(Vaucluse) Résidence
de L'Orée de l'Isle.
Aux termes d'une assemblée générale en date du 16 mars 2023, les associés de la société dénommée SORGUE LUBERON, société civile immobilière capital de 7.622,45 €, dont le siège social est à L'ISLE SUR LA SORGUE (84800), 44 route de Caumont, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro SIREN 389970641, ont constaté le changement de gérant : Ancien gérant : Monsieur Maurice BURGUES, Nouveau gérant : Monsieur grégory BURGUES demeurant à SACLAYS (91400) 22 bis rue Fénélon ;
Pour avis
le Gérant
Etude de Maîtres Jocelyne PEYTIER,
Doris NUNEZ,
Notaires associés à
L'ISLE SUR LA SORGUE
(Vaucluse) Résidence
de L'Orée de l'Isle.
Aux termes d'une assemblée générale en date du 16 mars 2023, les associés de la société dénommée SORGUE LUBERON, société civile immobilière capital de 7.622,45 €, dont le siège social est à L'ISLE SUR LA SORGUE (84800), 44 route de Caumont, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro SIREN 389970641 ont décidé de sa dissolution anticipée à compter du 16 mars 2023. Monsieur Grégory BURGUES, demeurant à SACLAYS (91400) 22 bis rue Fénélon a été nommée liquidateur jusqu'à la clôture des opérations. Le siège de la liquidation a été fixé au domicile du liquidateur qui est le lieu où toutes les correspondances seront valablement adressées et tous actes notifiés.
Le dépôt des actes est fait au greffe du tribunal de commerce d'Avignon.
Pour Avis
Le Liquidateur
Etude de Maîtres Jocelyne PEYTIER,
Doris NUNEZ,
Notaires associés à
L'ISLE SUR LA SORGUE
(Vaucluse) Résidence
de L'Orée de l'Isle.
Aux termes d'une assemblée générale en date du 16 mars 2023, l'associé unique de la société dénommée SORGUE LUBERON, société civile immobilière capital de 7.622,45 €, dont le siège social est à L'ISLE SUR LA SORGUE (84800), 44 route de Caumont, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro SIREN 389970641 a approuvé les comptes définitifs de la liquidation, donné quitus de sa gestion et décharge de son mandat à Monsieur Grégory BURGUES nommé responsable de la clôture de liquidation, et constaté cette clôture.
Le dépôt des actes est fait au greffe du tribunal de commerce d'Avignon.
Pour Avis
Le Liquidateur
Aux termes d'une décision du 31/10/2022, l'associée unique de la société ASTEM Digital, SARL au capital de 100 000 €, Siège social : 1139 Chemin du Lavarin, Medipole Bât C, 84000 AVIGNON, 797 803 202 RCS AVIGNON, a nommé la société FIDUVAL, SARL dont le siège social est à 696 avenue Maurice et Marguerite Vidier 84270 VEDENE, 382 473 148 RCS AVIGNON, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour une période de 6 exercices, soit jusqu'à la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027. Pour avis La Gérance
Aux termes d'une décision du 31/10/2022, l'associée unique de la société IMAGROUPE, SAS au capital de 1 000 000 €, Siège social : 1139 chemin du Lavarin, Médipole Bât C, 84000 AVIGNON, 804 574 432 RCS AVIGNON, a nommé la société FIDUVAL, SARL dont le siège social est à 696 avenue Maurice et Marguerite Vidier 84270 VEDENE, 382 473 148 RCS AVIGNON, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour une période de 6 exercices, soit jusqu'à la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027. Pour avis Le Président
